Obras necesarias para llevar a cabo la ejecución del “colector de aguas pluviales en la calle Mariano Torregrosa de Orihuela Costa

PRIMERO.- Dar cuenta de la EXCLUSIÓN ENEAS SERVICIOS NTEGRALES, S.A. con N.I.F. A-04504817 ya que no ha aportado la documentación administrativa solicitada tras requerimiento de subsanación acordado en Mesa de Contratación de fecha 26 de diciembre de 2023; por lo que la Mesa de Contratación celebrada el 6 de marzo de 2024 procede a su EXCLUSIÓN del presente procedimiento de licitación. SEGUNDO.- Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de obras tramitado mediante procedimiento abierto simplificado para la “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA C/ MARIANO TORREGROSA DE a la mercantil ORIHUELA COSTA” SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL AGUA, S. por la siguiente oferta:L. con NIF B-73899536 (1) Oferta económica : 250.257,70 € + 52.554,12 € de IVA = 302.811,82 €, IVA incluido. (2) Plazo de ejecución: 40 DÍAS TERCERO.- El será de 250.257,70 € , másPRECIO DE ADJUDICACIÓN 52.554,12 € de IVA, lo que suma un importe total de 302.811,82 € (TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS) , IVA incluido. Esta obra está financiada al 100% por el plan “Vega Renace” de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para facilitar la inversión en sistemas urbanos de drenaje y en actuaciones de limpiezas sostenibles. CUARTO.- El plazo de ejecución de las obras será de a partir de la fecha40 DÍAS de la firma del acta de comprobación del replanteo. Se establece una penalización de 300 € por cada día de retraso con respecto al plazo de entrega ofertado por el adjudicatario.