Contrato de obras de sustitución de la unidad exterior de climatización general de la Residencia y Centro de día Can Raspalls (Ibiza)

1. El contratista se compromete a llevar a cabo las obras de sustitución de la unidad exterior de climatización general de la Residencia y Centro de día Can Raspalls, que constituyen el objeto de este contrato, con estricta sujeción a la oferta presentada, al proyecto de las obras y al pliego de cláusulas administrativas particulares. De conformidad con la oferta del contratista, el precio del contrato es de 214.514,17 € (doscientos catorce mil quinientos catorce euros con diecisiete céntimos), IVA excluido (235.965,59 €, IVA incluido). Se adjunta la oferta económica del contratista como ANEXO I. 2. El plazo de ejecución de las obras es de diecisiete semanas a partir del día siguiente a la fecha del acta de comprobación del replanteo. 3. El importe máximo del contrato, que irá con cargo al capítulo 6 (inversiones reales) de los presupuestos de la Fundación para el año 2025, prorrogados para el año 2026, es de 235.965,59 € (doscientos treinta y cinco mil novecientos sesenta y cinco euros con cincuenta y nueve céntimos). 4. El pago del precio se hará mediante facturas mensuales, previa conformidad por parte del director facultativo designado por la Fundación de las certificaciones que comprenden la obra ejecutada durante el citado plazo. Las facturas se abonarán por transferencia bancaria en el plazo de un mes desde la fecha en que hayan sido conformadas. 5. De acuerdo con lo dispuesto en la letra G del cuadro de características del contrato del pliego de cláusulas administrativas particulares, el precio del contrato no será revisado. 6. El contratista ha constituido la garantía definitiva, por importe de 10.769,47 € (diez mil setecientos sesenta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos), mediante seguro de caución. La devolución de esta se llevará a cabo una vez finalizado el contrato y transcurrido el plazo de garantía establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, previa conformidad de la Fundación sobre su cumplimiento. Se adjunta copia de la garantía definitiva como ANEXO II. 7. El contratista presta su conformidad al contenido del proyecto de las obras y al pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato y forman parte del mismo y firma un ejemplar de éstos, que se adjuntan como ANEXO III y ANEXO IV. 8. Las causas de resolución de este contrato son las establecidas en la letra T del pliego de cláusulas administrativas particulares. 9. Una vez extinguido el contrato, en ningún caso se producirá la consolidación, como personal de la Fundación, de las personas que hayan realizado las obras que constituyen el objeto de éste. 10. El contratista, con sumisión expresa a la jurisdicción civil, se somete, en todo lo que no prevean este contrato, el proyecto de obras y el pliego de cláusulas administrativas particulares, a la normativa de derecho privado que sea de aplicación, así como a las normas tributarias, laborales, de Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales, de integración social de personas con discapacidad, en su caso y demás normas de obligado cumplimiento. 11. En el caso de cualquier conflicto que se plantee sobre la interpretación y el cumplimiento de este contrato, ambas partes renuncian a su fuero y se someten expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales competentes de Palma, de conformidad con la legislación vigente.