Obra de rehabilitación para las nuevas dependencias de la casa hermandad de los Estudiantes y otros servicios centrales de la Universidad de Sevilla.

Por ser la oferta más ventajosa conforme al Acta de adjudicación

Con fecha 13 de noviembre de 2024 el responsable del contrato, solicita el siguiente reajuste de anualidades con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, por las siguientes razones: “Lo reflejado en la situación inicial (1.390.744,20 € con IVA) y la solicitada en el reajuste (1.211.477,28 € con IVA) se debe a la diferencia entre el importe de licitación y el importe de adjudicación La previsión de gasto para la anualidad 2024 se ve ligeramente alterada debido al ritmo de las obras, aumentando la anualidad de 2025”.

Con fecha 10 de diciembre de 2024, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “Retraso en el comienzo de los trabajos por la demora en la retirada o traslado de instalaciones en uso y días de lluvia en el mes de octubre. Se adjunta escrito de la empresa adjudicataria, así como informes favorables de la Dirección Facultativa y de la Jefa del Servicio Técnico de Infraestructuras de la Dirección General del Espacio Universitario”. Modificación propuesta: “Se solicita la ampliación de plazo de ejecución de 60 días, lo que llevaría el plazo de finalización de la obra hasta el 25 de febrero de 2025”.

Con fecha 21 de febrero de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato.

Con fecha 25 de abril de 2025 el responsable del contrato, solicita el siguiente reajuste de anualidades con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, por las siguientes razones: “Se solicita el reajuste de anualidades para acomodar el crédito al ritmo de ejecución y pagos del contrato; la última certificación de 2024 se ha abonado en 2025, y se ha tramitado una ampliación del plazo de ejecución.”

Con fecha 13 de mayo de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato

Introducir la modificación en el contrato propuesta por el responsable del contrato por las razones que se justifican debidamente en el expediente, estableciendo la nueva fecha de finalización del contrato el 22 de agosto de 2025.

Con fecha 10 de septiembre de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “Se tramita una modificación contractual de importe, producida por un exceso de medición que en principio no requería mayor plazo de ejecución; este hecho ha sido comunicado por la DF a falta de dos días de la finalización del plazo por lo que no ha sido posible formalizarla en el mismo. Se acompaña informe técnico”. Modificación propuesta: “Nueva fecha de finalización del plazo de ejecución 9 de octubre de 2025”.

Con fecha 10 de septiembre de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato