Obra de reforma en planta baja para aulario en el antiguo Instituto Anatómico Forense. Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.

Por ser la oferta más ventajosa conforme al Acta de adjudicación

Con fecha 17 de noviembre de 2024 el responsable del contrato, solicita el siguiente reajuste de anualidades con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, por las siguientes razones: “La previsión de gasto para la anualidad 2024 se ve ligeramente alterada debido al ritmo de las obras, por lo que se imputará en la anualidad de 2025”.

Con fecha 14 de enero de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “El acta de replanteo e inicio de obra se firmó el 3 de junio de 2024. La totalidad de los espacios objeto de la actuación no fueron cedidos hasta agosto de 2024, por lo que se justifica la ampliación de plazo de dos meses y medio. Se adjunta escrito de la empresa adjudicataria, así como informes de la Dirección Facultativa y del Servicio Técnico de Infraestructuras”. Modificación propuesta: “Se solicita la ampliación de plazo de ejecución de dos meses y medio, lo que llevaría el plazo de finalización de la obra hasta el 4 de abril de 2025”.

Con fecha 22 de enero de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “El acta de replanteo e inicio de obra se firmó el 3 de junio de 2024. La totalidad de los espacios objeto de la actuación no fueron cedidos hasta agosto de 2024, por lo que se justifica la ampliación de plazo de dos meses y medio. Se adjunta escrito de la empresa adjudicataria, así como informes de la Dirección Facultativa y del Servicio Técnico de Infraestructuras”. Modificación propuesta: “Se solicita la ampliación de plazo de ejecución de dos meses y medio, lo que llevaría el plazo de finalización de la obra hasta el 4 de abril de 2025”.

Con fecha 11 de febrero de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato:

Con fecha 28 de marzo de 2025 el responsable del contrato, solicita el siguiente reajuste de anualidades con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, por las siguientes razones: “La previsión de gasto para la anualidad 2024 se ha visto ligeramente alterada debido al ritmo de las obras aumentando la anualidad 2025”.

Con fecha 3 de abril de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la ampliación de plazo de ejecución de dos meses, lo que llevaría el plazo de finalización de la obra al día 4 de junio de 2025.

Con fecha 29 de mayo de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “Se recogen en el informe de la coordinadora técnica de la obra que se acompaña a la presente solicitud". En el precitado informe entre otros motivos, se especifica en el punto 7º que "debido a retrasos en los suministros de materiales contemplados en la modificación del contrato, es imposible la terminación de trabajos e instalaciones para su posterior comprobación y certificación según proyecto modificado y normativa de aplicación". Modificación propuesta: “Modificación del plazo de ejecución, ampliándolo hasta el 4 de julio de 2025, sin variación del resto de condiciones”.

Con fecha 7 de julio de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación temporal del contrato.

Introducir la modificación en el contrato propuesta por el responsable del proyecto por las razones que se justifican debidamente en el expediente.