Restauración Hidrológico-Forestal de infraestructuras forestales dañadas por lluvias torrenciales en la provincia de Zaragoza

La necesidad de disponer de una red de pistas en condiciones adecuadas de tránsito y seguridad va alineada con los requerimientos establecidos por la Ley de Montes, siendo un elemento imprescindible y esencial para las funciones de gestión forestal: vigilancia preventiva y trabajos habituales de gestión, labores de prevención y extinción de incendios forestales y realización de aprovechamientos forestales (de pastos, maderas, leñas, caza, cultivos, etc). La red viaria de los montes, por otra parte, sirve a menudo como infraestructura principal de comunicación entre algunas localidades próximas, o entre éstas y explotaciones ganaderas y forestales, convirtiéndose en un elemento vertebrador del medio rural. Urge, por tanto, actuar de forma inmediata para reparar los daños ocasionados

Con fecha 26 de mayo de 2025 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una ampliación del plazo de ejecución hasta el 19 de agosto de 2025. Esta solicitud se fundamenta en las condiciones meteorológicamente adversas por la excepcional pluviosidad del final del invierno y la primavera del año 2025. Con el fin de cumplir con los trabajos pendientes de ejecución, se considera adecuado ampliar el plazo de ejecución en los términos solicitados.

Con fecha 30 de julio de 2025 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2025.Esta solicitud se fundamenta en las condiciones meteorológicamente adversas por la excepcional pluviosidad del final del invierno y la primavera del año 2025. Con el fin de cumplir con los trabajos pendientes de ejecución ,se considera adecuado ampliar el plazo de ejecución en los términos solicitados.

Aprobar la memoria valorada modificada de las obras de “Restauración Hidrológico Forestal de infraestructuras forestales dañadas por lluvias torrenciales en la provincia de Zaragoza”, Expte. 24PFOB103, con un presupuesto de ejecución de las obras por administración de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (332.844,54 €) IVA incluido.

Con fecha 20 de octubre de 2025 el adjudicatario, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una nueva ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con la solicitud de la empresa adjudicataria y el informe de la Dirección de Obra, las circunstancias por las que se solicitó la anterior ampliación de plazo continúan concurriendo. Según el informe del Director de obra, los trabajos avanzan a un ritmo adecuado y satisfactorio, con correcta ejecución de las obras. Por este motivo, la dirección de obra informa favorablemente la ampliación de plazo para cumplir con los trabajos pendientes de ejecución, con las máximas condiciones de seguridad. Conceder una ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de referencia hasta el día 30 de noviembre de 2025.