Restauración Hidrológico-Forestal de infraestructuras forestales dañadas por lluvias torrenciales en la provincia de Huesca

Obras de Restauración Hidrológico Forestal en la cuenca del río Turia, en la rambla de Poyo Pozalet-Saleta y río Magro.

Con fecha 12 de junio de 2025 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una ampliación del plazo de ejecución hasta el 7 de septiembre de 2025. Esta solicitud se fundamenta en las condiciones meteorológicamente adversas por la excepcional pluviosidad del final del invierno y la primavera del año 2025. Con el fin de cumplir con los trabajos pendientes de ejecución, se considera adecuado ampliar el plazo de ejecución en los términos solicitados.

Con fecha 13 de agosto de 2025 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025.Esta solicitud se fundamenta en las condiciones meteorológicamente adversas por la excepcional pluviosidad del final del invierno y la primavera del año 2025. Con el fin de cumplir con los trabajos pendientes de ejecución, se considera adecuado ampliar el plazo de ejecución en los términos solicitados.

Aprobar la memoria valorada modificada de las obras de “Restauración Hidrológico Forestal de infraestructuras forestales dañadas por lluvias torrenciales en la provincia de Huesca”, Expte. 24PFOB104, con un presupuesto de ejecución de las obras por administración de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (335.222,48 €) IVA incluido.

Con fecha 8 de octubre de 2025 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una nueva ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con la solicitud de la empresa adjudicataria y el informe de la Dirección de Obra, la ampliación de plazo queda justificada por la falta de maquinaria causada por la gran demanda de esta en la actualidad. Esta dificultad en la contratación de maquinaria conlleva una importante ralentización del avance de las obras. Conceder una ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de referencia hasta el día 30 de noviembre de 2025.