Obras de Restauración Hidrológico Forestal en pistas forestales del término municipal de Mira (Cuenca)

Obras de Restauración Hidrológico Forestal en pistas forestales del término municipal de Mira (Cuenca)

El 14 de octubre de 2025, la Dirección de Obra, recibe por parte de la empresa adjudicataria, una solicitud de ampliación de plazo de 3 meses sobre el inicialmente previsto para la ejecución de los trabajos contratados en el expediente de referencia, alegando que las condiciones climatológicas acontecidas durante el verano, con altas temperaturas y riesgo de incendios, han impedido realizar la obra en las condiciones adecuadas en el plazo previsto. Esta solicitud cuenta con informe favorable de la dirección de obra de fecha del 20 de octubre de 2025 y se fundamenta en los episodios vividos de calor extremo y que derivaron en un elevado riesgo de incendios forestales, con las consecuentes limitaciones en lo que al normal desarrollo de los trabajos se refiere. Conceder la ampliación de plazo de ejecución de la obra de emergencia referenciada hasta el próximo 20 de febrero de 2026 en los términos expuestos con el fin de cumplir con los trabajos pendientes. de ejecución.