Obras de restauración hidrológico-forestal del incendio de Chandrexa de Queixa I, Ourense.

Debido a la imperiosa necesidad de actuar de forma inmediata con el fin de ejecutar a la mayor brevedad las obras de “Restauración hidrológico-forestal del incendio de Chandrexa I en la provincia de Ourense. Susceptible de ser cofinanciado por FEDER 21- 27”, por parte de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, se procedió a solicitar a empresas especializadas, su manifestación de interés y plazo previsto para el inicio de la ejecución de los trabajos descritos en la memoria valorada aprobada al efecto. Resultando la propuesta de JOGOSA OBRAS Y SERVICIOS S.L.U., con N.I.F. B10301307, la más adecuada, en cuanto a solvencia y garantía de actuación inmediata.

Con fecha 28 de mayo de 2026 la empresa adjudicataria solicita una ampliación del plazo de ejecución y la Dirección de Obra manifiesta su conformidad en solicitar una ampliación de plazo de dos (2) meses hasta el 17 de agosto de 2026. Esta solicitud se fundamenta a diversas circunstancias climáticas adversas acaecidas durante el desarrollo de la obra, que han producido diversos retrasos en la ejecución del proyecto.