Obras de Restauración Hidrológico-Forestal del incendio de Yeres/Llamas de Cabrera I (León).

Debido a la imperiosa necesidad de actuar de forma inmediata con el fin de ejecutar a la mayor brevedad las obras de “Restauración hidrológico-forestal del incendio de Yeres/Llamas de Cabrera I (León). Susceptible de ser cofinanciado por FEDER 21-27”, por parte de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, se procedió a solicitar a empresas especializadas, su manifestación de interés y plazo previsto para el inicio de la ejecución de los trabajos descritos en la memoria valorada aprobada al efecto. Resultando la propuesta de TRAFOBER, S.L. con C.I.F. B24399156, la más adecuada, en cuanto a solvencia y garantía de actuación inmediata.

Con fecha 25 de mayo de 2026 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026. Esta solicitud se fundamenta en las condiciones meteorológicas excepcionalmente adversas producidas en los primeros meses de 2026, que dificultaron la entrada de maquinaria para realizar los trabajos de acondicionamiento de pistas. Se resuelve conceder una ampliación de plazo de ejecución de las actuaciones de referencia hasta el día 31 de agosto de 2026.

Con fecha 7 de agosto de 2026 se recibe, a través de la Dirección de Obra, escrito de la empresa contratista en el que se solicita una ampliación del plazo de ejecución, motivada por las adversas condiciones de calor extremo y la escasez de precipitaciones registradas durante el segundo semestre del año. Estas circunstancias han dado lugar a la declaración de múltiples alertas por riesgo alto y extremo de incendios forestales, que conllevan restricciones al uso de maquinaria pesada en terrenos forestales, siendo esta indispensable para la ejecución de las actuaciones previstas en la obra. Se resuelve conceder el plazo de ampliación hasta el día 31 de octubre de 2026.