Obras de Restauración Hidrológico-Forestal del incendio de Somiedo (Asturias).

Debido a la imperiosa necesidad de actuar de forma inmediata con el fin de ejecutar a la mayor brevedad las obras de “Restauración hidrológico-forestal del incendio de Somiedo (Asturias)”. Susceptible de ser cofinanciado por FEDER 21-27”, por parte de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, se procedió a solicitar a empresas especializadas, su manifestación de interés y plazo previsto para el inicio de la ejecución de los trabajos descritos en la memoria valorada aprobada al efecto. Resultando la propuesta de MEDIOAMBIENTAL VALLEDOR, S.L., con C.I.F. B33544925, la más adecuada, en cuanto a solvencia y garantía de actuación inmediata.

Con fecha 18 de mayo de 2026 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una ampliación del plazo de ejecución hasta el 27 de agosto de 2026. Esta solicitud se fundamenta en las constantes inclemencias y condiciones meteorológicas adversas producidas en la provincia de Asturias durante los meses invernales, que han hecho imposible cumplir con el plazo de ejecución previsto.

Con fecha 30 de julio de 2026 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2026. Dicha solicitud se fundamenta en la restricción ambiental impuesta al ubicarse la actuación en un espacio natural protegido que impide taxativamente la realización de labores de desbroce hasta el mes de septiembre, a lo que se añaden las severas limitaciones operativas provocadas por los altos índices de riesgo de incendio forestal registrados en la zona que prohíben de forma expresa el uso de maquinaria en determinados días para evitar el peligro de incendios imposibilitando continuar con el rendimiento habitual y haciendo del todo inviable cumplir con la fecha prevista. Se decide conceder dicha ampliación de conformidad con el procedimiento legal establecido.

Posteriormente, con fecha 9 de octubre de 2026, la empresa adjudicataria solicita una tercera ampliación del plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026. Esta solicitud se fundamenta en el retraso acumulado por las circunstancias anteriores y por la necesidad de mantener unas condiciones de seguridad en la ejecución que no permiten el desarrollo simultáneo de los últimos trabajos pendientes. Con fecha 13 de octubre de 2026. La Dirección de Obra emite informe favorable a esta solicitud de ampliación de plazo. Se resuelve conceder una ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de referencia hasta el día 15 de noviembre de 2026.