Obras de Restauración hidrológico-forestal del incendio de Larouco IV en la provincia de Lugo.

Debido a la imperiosa necesidad de actuar de forma inmediata con el fin de ejecutar a la mayor brevedad las obras de “Restauración hidrológico-forestal del incendio de Larouco IV en la provincia de Lugo. Susceptible de ser cofinanciado por FEDER 21-27”, por parte de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, se procedió a solicitar a empresas especializadas, su manifestación de interés y plazo previsto para el inicio de la ejecución de los trabajos descritos en la memoria valorada aprobada al efecto. Resultando la propuesta de MEDIOAMBIENTAL VALLEDOR, S.L., con N.I.F. B33544925, la más adecuada, en cuanto a solvencia y garantía de actuación inmediata.

Con fecha 6 de mayo de 2026 la empresa adjudicataria, con la conformidad de la Dirección de Obra, solicita una ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2026. Esta solicitud se fundamenta en las constantes inclemencias y condiciones meteorológicas adversas producidas en la provincia de Lugo durante los meses invernales.

Con fecha 24 de julio de 2026, la empresa solicita una nueva ampliación de plazo de ejecución y la Dirección de Obra manifiesta su conformidad en solicitar una ampliación de plazo hasta el 30 de octubre de 2026. Esta solicitud se fundamenta en que, sumado a las circunstancias que motivaron la anterior ampliación, ha concurrido un nuevo condicionante crítico de carácter climático y de seguridad durante los meses de junio y julio de 2026 en el municipio de Quiroga por las altas temperaturas e imposibilidad operativa de la maquinaria, ya que se ha superado de forma continua los 30ºC con picos de 35ºC que obligaban a parar los trabajos de forma continua durante las horas centrales del día por el sobrecalentamiento de los motores y sistemas hidráulicos de la maquinaria pesada de trituración y por el elevado riesgo de provocar incendios forestales. Se resuelve conceder la ampliación de plazo de ejecución de las actuaciones hasta la fecha solicitada.