Restauración hidrológico-forestal del incendio de Barniedo de la Reina III (León).

Debido a la imperiosa necesidad de actuar de forma inmediata con el fin de ejecutar a la mayor brevedad las obras de “Restauración hidrológico-forestal del incendio de Barniedo de la Reina III (León). Susceptible de ser cofinanciado por FEDER 21-27”, por parte de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, se procedió a solicitar a empresas especializadas, su manifestación de interés y plazo previsto para el inicio de la ejecución de los trabajos descritos en la memoria valorada aprobada al efecto. La empresa EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES, S.A., con N.I.F.A26311407. manifestó su interés., la más adecuada, en cuanto a solvencia y garantía de actuación inmediata.

Con fecha 9 de junio de 2026 la empresa adjudicataria solicita una ampliación del plazo de ejecución y la Dirección de Obra manifiesta su conformidad en solicitar una ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre de 2026. Esta solicitud se basa en que, durante el primer periodo del año, las lluvias intensas y persistentes, junto con la presencia de nieve, impidieron el inicio de los trabajos hasta finales de marzo y dificultaron su continuidad posterior. La saturación del terreno impidió ejecutar unidades clave por falta de estabilidad y accesibilidad, afectando especialmente al uso de maquinaria, movimientos de tierras y trabajos de hormigonado. Se resuelve conceder una ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de referencia hasta el día 15 de octubre de 2026.

El día 21 de septiembre de 2026 la empresa adjudicataria realiza una segunda solicitud de ampliación de plazo y que cuenta con informe favorable de la dirección de obra hasta el 30 de noviembre de 2026. Dicha solicitud, se fundamenta en que durante el verano ocurrieron varios episodios de tormentas extraordinarias de enorme caudal que unido a la nula o poca capacidad de absorción del suelo originado por los daños del incendio, ha supuesto importantes arrastres y destrozos diversos en pistas y zonas próximas a cursos de agua y por tanto, ocasionando retrasos en la ejecución de los trabajos. Se resuelve conceder una ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de referencia hasta el día 15 de noviembre de 2026.