Ejecución de las obras y puesta en marcha del Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife, cofinanciado por el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020.

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. en su reunión celebrada el día 3 de febrero de 2021 acordó la adjudicación del Lote 1. Ejecución de las obras del Proyecto del Sistema de Saneamiento de Granadilla en Tenerife. Colectores de medianías, Clave 13.338-0496/2111 a la UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (95%) - CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L. (5%), de acuerdo con la oferta presentada por un importe de SEIS MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (6.014.690,00 €), I.G.I.C. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 20,34 %, y por un plazo de ejecución de DIECIOCHO (18) MESES

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. en su reunión celebrada el día 3 de febrero de 2021 acordó la adjudicación del Lote 2. Ejecución de las obras del Proyecto del Sistema de Saneamiento de Granadilla en Tenerife. Bombeos e impulsiones de costa, Clave 13.338-0497/2111 a SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. (actualmente denominada SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. tras la escritura pública de fusión de fecha 29 de octubre de 2020), de acuerdo con la oferta presentada por un importe de SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.237.172,47€ €), I.G.I.C. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 24,01%, y por un plazo de ejecución de VEINTICUATRO (24) MESES

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. en su reunión celebrada el día 3 de febrero de 2021 acordó la adjudicación del Lote 3. Ejecución de las obras del Proyecto de la EDAR de Los Letrados. T.M. Granadilla de Abona (Tenerife), Clave 13.338-0501/2111: UTE DRAGADOS, S.A. (60%) - DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (40%), de acuerdo con la oferta presentada por un importe de TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (13.162.230,27 €), I.G.I.C. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 23,44 %, y por un plazo de ejecución de TREINTA Y SEIS (36) MESES

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. en su reunión de 3 de febrero de 2021 acordó la adjudicación del Lote 4. Ejecución de las obras del Proyecto de la ETBAR de Ensenada Pelada. T.M. Granadilla de Abona (Tenerife), Clave 13.338-0502/2111: UTE LANTANIA, S.A.U. (50%) - AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. (50%), de acuerdo con la oferta presentada por un importe de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.610.619,69 €), I.G.I.C. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 19,91%, y por un plazo de ejecución de VEINTICUATRO (24) MESES

necesidad de aprobación del incremento presupuestario de DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (202.723,61€), la ampliación del plazo en (6) SEIS MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS

concurrencia de lo establecido en el articulo 205.2 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la cláusula I.5 del contrato firmado con el contratista adjudicatario, y se adopta tras la emisión de informe jurídico favorable por parte de la Abogacía General del Estado de fecha 7 de marzo de 2023.

ampliación del plazo previsto para la finalización del Contrato de ejecución de las obras del “Proyecto del Sistema de Saneamiento de Granadilla en Tenerife. Lote 4.- Ejecución de las obras del Proyecto de la ETBAR de Ensenada Pelada. T.M. Granadilla de Abona (Tenerife)” en TRES (3) MESES, quedando fijada como nueva fecha final del nuevo plazo contractual el 8 de Junio de 2023.

Necesidad de ampliación del plazo previsto para la finalización del Contrato de ejecución de las obras del “Proyecto del Sistema de Saneamiento de Granadilla en Tenerife. Lote 3.- Ejecución de las obras del Proyecto de la EDAR de Los Letrados. T.M. Granadilla de Abona (Tenerife) en TRES (3) MESES y 12 días, quedando fijada como nueva fecha final del nuevo plazo contractual el 20 de diciembre de 2023

justificado por el articulo 205.2 c) de la LCSP, e informe de la Abogacía del Estado de fecha 20 de julio de 2022; generando la necesidad del incremento DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (249.840,36 €), lo que supone un porcentaje del 4,45% sobre el presupuesto de adjudicación, y un presupuesto líquido estimado de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (5.860.460,05 €), IGIC excluido.

justificación el apartado segundo del mismo art. 205 LCSP y, en concreto, en su apartado c), ya que nos encontramos ante una modificación no sustancial. un incremento presupuestario de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (976.154,14 €), 7,42% sobre el presupuesto de adjudicación, cantidad que sumada a los nuevos precios aprobados por resolución de 27 de diciembre de 2021 por importe de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (158.884,70 €), supone un incremento del precio inicial del contrato de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.135.038,84 €), que representa un 8,63 % sobre el presupuesto de adjudicación y un presupuesto líquido final estimado de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (14.297.269,11), IGIC excluido.

necesidad sobrevenida de acometer ciertas modificaciones para poder ejecutar la obra, cumpliéndose los requisitos previstos en el art. 205.2 b), así como art 205.2 c) para el resto de modificaciones. aprobación de una ampliación del plazo en dos meses y 27 días

Justificado por circunstancias del art 205 2 c) LCSP, con incremento de precio del contrato, asociado a los 33 nuevos precios por importe líquido de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (564.520,11 €), IGIC excluido y ampliación de plazo de 9 meses y 21 días

En su sesión de 31 de mayo de 2024, el Consejo de Administración de ACUAES ha acordado desistir parcialmente del Contrato de ejecución de las obras del “Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla en Tenerife. Bombeos e impulsiones de costa”. La decisión del Consejo, amparada en lo dispuesto en la Cláusula XXVI.7 del contrato suscrito el día 12 de abril de 2021 con SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A., afecta a aquellas partes de la obra cuya ejecución se encuentra suspendida de manera temporal, en concreto, los trabajos correspondientes a la ejecución de la EBAR de los Abrigos (suspendidos desde el 31 de diciembre de 2021) y los de construcción de la EBAR del Muelle, cuya ejecución fue suspendida el 7 de julio de 2022. El presupuesto de ambas partes de la obra asciende a 2.633.690,08 €, I.G.I.C. excluido, quedando el presupuesto final del contrato, una vez descontada la parte desistida, en 4.306.210,31€, I.G.I.C. excluido. Asimismo, en cumplimiento de lo que estipula la mencionada Cláusula XXVI.7 del contrato, el Consejo de Administración de ACUAES ha autorizado el abono al contratista del importe de los materiales aportados, por un valor de VEINTICINCO MIL CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS ( 25.005,26 €), así como el abono a SACYR de una indemnización equivalente al 6% del precio de adjudicación de las obras dejadas de realizar, cuyo importe de calcula en CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (158.021,40). Este proyecto está sujeto a ejecución escalonada. Se desarrolla dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 y 2021-2027, como proyecto que contribuye a la conservación del Medio ambiente.

Necesidad justificada en el articulo 205.2 b) y c) de la LCSP e Informe de la Abogacia del Estado de fecha 13 de junio de 2023. Generando la ampliación de plazo de 6 meses y veintiún (21) días, asi como un incremento presupuestario de 561.928,36 euros, que representa un 10,02 % sobre el presupuesto de adjudicación, y un presupuesto líquido final estimado SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.422.388,40 €), impuesto IGIC excluido.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ACUAES en fecha 21 de diciembre de 2023 ha aprobado la modificación 4, que supone una ampliación de plazo de TRES (3) MESES de forma que la fase II de ejecución de obras concluiría el 20 de marzo de 2024 y Un incremento presupuestario de 91.172,40 euros, que representa un 0,69 % sobre el presupuesto de adjudicación que, incluyendo los aprobados en anteriores modificados, representa un 9,32 % y supone un presupuesto final estimado de 14.388.441,51 euros, IGIC excl

El Consejo de Administración den sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2023, ha aprobado la modificación nº 5, que supone una ampliación de plazo de TRES (3) MESES, que sitúa la fecha de finalización de las obras el 29 de marzo de 2024, y que unido al posterior periodo de puesta en marcha previsto en el contrato vigente (6 meses) dejaría establecida la fecha de finalización el 1 de octubre de 2024. Cofinanciado por el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020

modificacación 5 el Consejo de Administración de la SME “Aguas de las Cuencas de España, S.A” (ACUAES), en sesión de 27 de noviembre de 2025, ha aprobado la modificación nº5 del contrato de Ejecución de las obras del “Proyecto del Sistema de Saneamiento de Granadilla en Tenerife. Lote 3.- Ejecución de las obras del Proyecto de la EDAR de Los Letrados. T.M. Granadilla de Abona (Tenerife)”, que supone: La aprobación de un adicional económico de 125.767,21 € (IGIC excluido) que equivale a un 0,96 % respecto al presupuesto inicial del contrato y que sitúa el presupuesto final estimado del contrato en 14.514.208,72 € (IGIC excluido). sujeto a ejecución escalonada. Se desarrolla dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 y 2021-2027, como proyecto que contribuye a la conservación del Medio Ambiente